http://cc-shop-script.cvv-sites.moscow Образец договор пластиковые окна | Nlpseminar.ru

Ответчик

Образец договор пластиковые окна

Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. Сегодня установка в дом пластикового окна является наиболее выгодным вариантом по соотношению цена/качество.

В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Зачем нужен договор на установку пластиковых окон.

Чтобы избежать неприятностей связанных с порядком оплаты, некачественной перевозкой окон (доставкой), установкой их в разрез с правилами, определяемыми ГОСТом и осуществлением гарантийных обязательств – для всего этого необходимо заключать договор.

Под общим понятием договора скрывается сразу две его составляющих : договор купли-продажи окна и договор на его установку.

Что должен включать в себя договор купли-продажи окна.

Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения. Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.

При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры .

Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки (например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь – месяц, когда из-за отрицательных температур на улице качественная установка пластиковых окон в априори невозможна).

Составление договора на монтаж ПВХ окон.

В этом документе обязательно наличие следующих пунктов на производство работ:

  • демонтаж старых конструкций (если требуется);
  • монтаж окон (№ ГОСТа);
  • отделка откосов;
  • установка подоконников;
  • установка отливов;
  • монтаж москитной сетки (если имеется).
  • Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости .

    Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа).

    Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.д.

    Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года.

    Договор на установку пластиковых окон (ПВХ)!

    Если вы решились во время ремонта сменить надоевшие деревянные окна на профили ПВХ, то вам нужно подыскивать такую компанию, которая своим клиентам предоставляет договор на установку пластиковых окон.

    Договор на установку металлопластиковых окон

    В договоре должны обязательно четко и грамотно быть прописаны все виды предстоящих работ. Также необходимо чтобы указывались штрафные санкции в случае невыполнения или не надлежащего выполнения всех перечисленных работ.

    Договор на установку окон пвх содержит:

    • Название организации, которая будет выполнять работы

    • Стоимость и перечень всех выполняемых работ

    • Ответственность сторон и сумма предоплаты

    • Сроки выполнения заказа

    • Юридические адреса сторон.

    Наличие юридически грамотно оформленного документа можно считать визитной карточкой компании, потому как это подчеркивает профессионализм подрядчиков.

    Образец договора на установку пластиковых окон

    На текущий момент существует большое количество организаций, которые смогут выполнить всем работы, но среди их числа очень трудно отыскать специалистов своего дела. Перед тем как покупать профиль, необходимо выяснить, сколько стоит установка пластиковых окон. В нее может включаться:

    • Установка металлопластикового профиля и стеклопакета

    • Монтаж отливов и откосов

    В договоре указываются все планируемые к выполнению работы с подробным описанием всех дополнительных услуг. Длительность периода эксплуатации напрямую зависит от того, насколько грамотно был произведен монтаж. На первый взгляд может показаться дорого, оформлять заказ на установку под ключ, но такая услуга поможет избавиться от ряда проблем. На текущий момент есть фирмы, которые даже убирают за собой весь строительный мусор. Теперь нет необходимости вытаскивать кипы кусков цемента самостоятельно и выкидывать деревянные отслужившие конструкции.

    Полное соблюдение договора

    Самостоятельная установка пластикового окна может быть проведена в том случае, если имеют достаточный опыт и знаний в сфере монтажа. Неправильная установка грозит возникновением сквозняков и конденсата на стеклах. В противном случае все равно придется вызывать специалистов, но переделывание обойдется дороже. В стоимость установки пластиковых окон также должны входить выпуск изделия, доставка и установка. Помимо этого солидные производственные компании берут на себя гарантийные обязательства. Срок гарантии каждая фирма выставляет по-разному, в основном он равняется 3 годам. Договор на установку металлопластиковых окон должен иметь подписи и печать компании производителя.

    Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.

    ДОГОВОР

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.3. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги (демонтаж, монтаж, отделка откосов и.т.д.). Виды, объёмы и договорная стоимость работ, производимых Исполнителем, определяются в Заявке на осуществление установки (Приложение №2 к настоящего Договору).

    1.4. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: . Телефон: .

    2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.

    Исполнитель имеет право:

    2.3. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата.

    2.4. В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия.

    2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

    2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

    Покупатель имеет право:

    3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

    3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

    3.3. С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

    3.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

    3.5. При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

    3.6. При выполнении иных услуг (п.1.3 Договора) Покупатель обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему Договору:

    • находиться по адресу установки Товара из ПВХ (алюминия);
    • обеспечить свободный доступ к месту проведения работ по установке Товара из ПВХ (алюминия);
    • обеспечить место проведения работ электроэнергией;
    • принять меры к защите внутренней отделки помещений от загрязнения и незначительных повреждений, которые могут быть причинены обычными для таких работ действиями.
    • 3.7. Покупатель или его доверенное лицо обязаны по окончанию исполнения работ по Договору подписать Акт приёма работ (Приложение №4 к Договору). При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ.

      4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

      4.1. Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю « » 2020 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5. В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя.

      4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

      4.3. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т. п), а также невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 и п.5.3 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается на время приостановления выполнения работ или на время невыполнения Покупателем своих обязанностей.

      4.4. В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на рабочих дней.

      5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

      5.1. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует рублей, включая НДС.

      5.2. Покупатель производит авансовый платёж за Товар в день заключения Договора в размере % от стоимости Договора что составляет рублей, включая НДС.

      5.3. Оставшаяся сумма в размере рублей оплачивается по факту доставки Товара Покупателю, до начала выполнения строительно-монтажных и отделочных работ.

      5.4. Порядок оплаты: наличный – в кассу исполнителя или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение дней с момента выставления счёта.

      5.5. Фактом оплаты является поступление денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя. Произведённую оплату Товара Покупатель, в случае безналичной формы оплаты обязан подтвердить в течение банковских дней со дня оплаты сообщением с указанием даты и номера платёжного документа, либо путём предоставления Исполнителю по факсу или почтовой копии платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

      5.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель должен оплатить эти работы.

      6. ДОСТАВКА И ПРИЁМКА ТОВАРА

      6.1. Исполнитель обязуется передать Покупателю Товар по указанному адресу в согласованные Сторонами сроки. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

      6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

      6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. За хранение Товара на складе свыше дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю % от стоимости товара за каждый день хранения.

      6.4. Покупатель обязан осмотреть и принять Товар, доставленный Исполнителем (см. п.3.5 Договора). Передача Товара оформляется подписанием накладной (акта на доставку). Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи (подписания накладной).

      7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

      7.1. Исполнитель гарантирует изготовление изделий из профиля ПВХ (алюминия), согласно выбранному образцу и отмеченного в Спецификации к Договору (Приложение №1).

      7.2. Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет лет.

      7.3. Гарантийный срок Исполнителя на строительно-монтажные и отделочные работы исчисляется с даты подписания Акта о приёме работ и составляет год.

      7.4. В течение этих сроков (п.п.7.2 и 7.3.) неисправности, возникшие по вине изготовителя или Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение календарного дня со дня предъявления Покупателем требования об их устранении. Исполнитель при этом вправе провести проверку качества. При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

      • установки Товара покупателем или третьими лицами;
      • нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара;
      • невыполнение положений, содержащихся в «Гарантийный талон» Приложение № 3 к договору;
      • умышленная порча Товара;
      • проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Исполнителя или изготовителя.
      • 7.5. По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара.

        7.6. Сервисное обслуживание включает в себя:

        • профилактический ремонт узлов запирающего механизма;
        • ремонт, замена испорченных узлов и деталей.
        • 7.7. Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

          8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

          8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

          9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

          9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

          9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет % за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более % от суммы не изготовленных в срок Изделий.

          9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:

          • результаты обмера были предоставлены Покупателем;
          • в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания;
          • Покупатель произвел изменение размеров и (или) конфигурации проемов, для которых был подобран Товар;
          • 9.4. В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

            10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

            10.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

            10.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

            11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            11.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

            11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

            11.3. При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем. При этом работы считаются Покупателем принятыми.

            11.4. Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно.

            11.5. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

            Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

            В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.

            Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

            На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.

            Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

            Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

            Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

            После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.

            Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.

            Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

            В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

            Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

            Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

            Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

          • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
          • Сведения о предмете соглашения. Должны быть указаны наиболее подробно все услуги, которые оказываются исполнителем и которые оплачиваются заказчиком;
          • Права и обязанности сторон;
          • Сведения о стоимости работ и услуг, а также процедура оплаты и внесения денежных средств;
          • Порядок приема оказанных услуг (как должен быть составлен паспорт качества, кем проверяется лист замера, кто принимает участие в процедуре составления акта приема – передачи);
          • Меры ответственности сторон соглашения;
          • Заключительные положения и данные сторон;
          • Перечень документом, которые должны быть приложены к договору.
          • Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

            Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.

            Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.

            Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.

            Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.

            В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.

            Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.

            Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

            Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.

            На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?

            Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:

            1. Описание заказа. В соглашении должны быть показаны эскизы заказанных окон с описанием их технических характеристик, а также размеров. Если у заказа есть нестандартные условия установки, то эти условия обязательно должны быть отражены в документе;
            2. Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
            3. Период времени, в течение которого окна должны быть установлены. Прежде чем подписывать документ, следует ознакомиться со сроком установки окон и проверить совпадает ли он с тем, который был указан сотрудником компании;
            4. Конкретный перечень производимых работ. Все услуги, которые были оплачены заказчиком, должны быть отражены обязательно. В состав этих услуг могут быть включены услуги по изготовлению, доставке и установке окон;
            5. Сведения о гарантии на установленные пластиковые окна. Поскольку установление гарантийных сроков на оказанные услуги в соответствии с законом не обязательно, многие компании не указывают об этом сведений в соглашении.

            Договор на установку окон пвх образец

            Договор подряда на монтаж пластиковых окон

            Тип документа: Договор строительного подряда

            Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

            Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:

          • общие условия составления договора
          • предмет
          • стоимость услуг
          • права и обязанности каждой из указанных сторон.

          Общие условия составления договора

          Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.

          Стоимость услуг

          Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.

          Новые статьи

          У большинства балкон или лоджия используются как хранилище ненужных вещей или для сушки белья. Многие

          Балкон или лоджия – неизменные спутники жилых домов. К сожалению, очень редко собственники

          При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у

          Балкон – небольшое домашнее пространство, которое не воспринимается как комната, а скорее как

          Обычно после того как работы по остеклению и утеплению лоджии подходят к концу, переходят к отделке

          Справочник юриста

          Типовой договор на поставку пвх конструкций

          Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель.

          ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______

          Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________________»,

          далее именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. с одной стороны

          (Фамилия, Имя, Отчество)

          проживающий(ая) по адресу:

          имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность:

          Паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ________________________________ далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

          1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

          1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:

          — на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику

          — на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).

          1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:

          — Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.

          — В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара

          — применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.

          1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:

          2. Обязательства сторон

          Образец договора на установку окон

          Какие пункты в договоре особенно важны?

          Как данные заказчика, так и информация исполнителя услуг должна быть подлинной, реквизиты, данные паспорта, юридический адрес, адрес доставки и места реализации услуг, информация о заказчике, — все это должно соответствовать базовым документам. Печати, подписи, сами договоры, — все это должно быть представлено в виде оригиналов. Не допускается использование ксерокопий, при этом важно обратить внимание и на данные, зашифрованные в печати — это должна быть подлинная информация об организации, соответствующая отраженной в документах.

          Какая информация определит качество будущих конструкций? Это ГОСТы, которые прописываются в документе, обратите внимание на их соответствие вашим требованиям и заявленным характеристикам окна. Отсутствие прописанных в договоре стандартов, по которым осуществляется выполнение работ — это плохой знак, поэтому необходимо дополнительно узнать и уточнить у менеджеров причину отсутствия этих данных. Стандарты распространяются не только на изделия, но и на материалы, из которых они выполнены и на технологию монтажа. Если специалисты не могут даже устно указать ГОСТы, по которым работает компания — это плохой знак, так как это может указывать на несоблюдение какой-либо технологии вообще, что, в свою очередь, нередко является причиной проблем во время будущего использования окна и малого эксплуатационного срока конструкции.

          Все материалы, от фурнитуры до монтажной пены должны быть указаны в тексте договора, при этом уже во время выполнения работ заказчик сможет требовать от исполнителя соблюдения условий договора. Отсутствие данных, как о самом материале, так и о его производителе — это плохой знак и большие риски для заказчика.

          Монтаж и претензии заказчика

          Установка окна является частью услуги, предоставление которой регламентируется текстом договора, поэтому даже малейшее недовольство качеством выполнения работ может послужить причиной для отказа заказчика от подписания акта приемки. При этом заказчик обязан четко сформулировать причины недовольства и определить сроки устранения дефекта, в этом случае монтажники должны будут устранить все недоработки. Необоснованные и не сформулированные претензии не рассматриваются, в этом случае акт может быть подписан без участия заказчика.

          Убытки и невозможность реализации услуги

          Все даты, финансовые риски, пути выставления и устранения претензий и прочие деликатные аспекты сотрудничества должны быть подробно расписаны в договоре.

          Это один из наиболее важных пунктов договора, поэтому стоит уделить достаточно внимания и ему. Указание гарантий исполнителя может отсутствовать в тексте договора только в случае покупки конструкции без монтажа, так как в данном случае производитель не может гарантировать долгой службы окна, так как технология установки может быть грубо нарушена, что, в свою очередь, приведет к порче изделия и ухудшению его основных эксплуатационных свойств.

          Оформление договора — это очень важный и при этом очень сложный этап сотрудничества с компаниями, изготавливающими и реализующими ПВХ конструкции. Для вашего удобства мы собрали на сайте образцы, которые позволят вам составить первичное представление о данном документе и изучить ключевые аспекты его оформления.

          Типовой договор на пластиковые окна (договор на изготовление пластиковых окон)

          Вот и пришел момент, когда решены все колебания и сомнения в целесообразности установки именно пластиковых окон.

          Определившись с типом пластикового профиля и конструкцией своих окон, Вы уверенно вступаете на территорию фирмы — производителя, удовлетворяющую Вашим требованиям качества.

          Теперь один из основных моментов — узаконивание отношений с этой фирмой, определение обоюдных обязательств и прав.

          И очень важный момент в этом договор по пластиковым окнам, точнее договор купли продажи пластиковых окон.

          Мы рекомендуем Вам заключить именно такой, комплексный договор с единой фирмой, а не отдельно договор на изготовление пластиковых окон и договор на установку пластиковых окон. В нем не должно быть пунктов о переложении части обязанностей по производству определенных работ на на плечи компании, которую Вы и в глаза- то не видели. Тем более не допустим вариант, когда Вы приезжаете в офис одной компании, а предлагают заключить договор продажи пластиковых окон от имени другой фирмы.

          К чему Вам привлечение третьих физических либо юридических лиц, даже обладающих лицензиями на выполнение определенных работ, деньги — то Вы платите не им! Поэтому у такой организации всегда будет стандартная отговорка: кому заплатили деньги, от тех и требуйте .

          Вот договор у вас в руках. Первым делом нужно внимательнейшим образом изучить все пункты, которые относятся к установке пластиковых окон, поскольку именно от этого может в дальнейшем во многом зависеть качество установки и функционирования пластиковых окон. Подписывайте договор поставки пластиковых окон лишь в том случае, если Вы абсолютно согласны со всеми пунктами, в противном случае, требуйте его редактирования.

          Типовой договор на пластиковые окна обязан включать в себя следующие пункты:

          •Здесь приводятся общие описания причин, по которым данный Договор заключается, а именно: Заказчик приобретает, а Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению определенного круга услуг и обязанностей.

          СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

          •Здесь указываются сроки, в которые Исполнитель обязуется выполненить свои обязанности.

          •А этом пункте подробным образом описаны обязательства каждой из сторон перед оппонентом: Исполнитель — по продаже, производству и установке, Заказчика — по срокам оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору на монтаж пластиковых окон.

          СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

          •В этой части должна быть указана полная стоимость товара плюс стоимость услуг предоставляемых компанией Заказчику по настоящему Договору. Здесь следует достоверно убедиться в том, что указана как стоимость собственно оконных конструкций, так и стоимость установки и доставки, в противном случае появляется риск получить экстра счета на дополнительную оплату.

          ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

          •Перечисляется порядок передачи произведенных ПВХ изделий Заказчику, а именно: какие документы (приемо — сдаточный акт, накладные) при этом подписываются, где и каким образом Вы можете указать все свои претензии по порядку доставки, качеству, установке изделий, если таковые имеют место.

          •В этом пункте указываются санкции, которые вправе применить стороны друг к другу, в случае невыполнения описанных обязательств по настоящему договору на обслуживание пластиковых окон, либо на их установку. Следует запомнить, однако, что как Заказчик, так и Исполнитель могут нести только ответственность, предусмотренную действующим законодательством, посему абсолютно бесполезно вписывать в эту главу пункт о смертной казни путем гильотинирования.

          ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

          •Необходимо указать гарантийные сроки на поставляемые изделия, их компоненты (в случае несовпадения гарантий на изделие целиком и отдельные его части) и монтажные работы, порядок предоставления гарантийного обслуживания. Здесь приведены, безусловно, только основные пункты, которым необходимо уделить внимание при заключении пластиковые окна договор. которые обязаны в нем присутствовать В скором времени на нашем сайте Вы сможете изучить образец договор пластиковые окна .

          Смета на установку окон пвх образец

          образец сметы на установку пластиковых окон Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности.Монтаж зимой теперь возможен! Новоселам! 3% скидка на окна ПВХ!Основное направление деятельности компании Питер» — это производство, продажа и установка пластиковых окон: смета расходов на замену старых окон будет меньше, если Вы обратитесь именно к нам!бланки договор купли продажи автомобиля между физическими лицами с рассрочкой Файл: Образец смет на установку окна. Файл загружен: РейтингДополнительно здесь учтеныУстановка окон ПВХ, м2, 37,610, 600,00, 22566,00. Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и срокахРепутация: 2. Статус: Offline. Подскажите как расценить установку оконных блоков из ПВХ, и закладывание проемов окон пенобутоном смета на установку пластиковых окон образец Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности. Осуществляю регулировку окон ных и дверных конструкций

          Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и сроках, поставили окно и дело в Скачать пример сметы, скачать КС-2, КС-3, скачать акт выполненных работ. Сметная программа Инфоплюс-смета позволят подготовить и При установке пластиковых окон силами специализированной организации важным моментом является составление сметы.Там же можно найти и образцы документов.Установка накладных откосов из ПВХ распространена в панельных и блочных зданиях.необходимые документы для заключения трудового договора Название: Примеры смет, форм КС-2, КС-3, М-29 Файл: Смета на замену Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ с 18, комерч предлож, окна из ПВХ профиля изд6 — 1500х1420 9487,23/4/1,18*1 Сметы (монтаж, пусконаладка) [255]. Подсчет объемов работ [7].Главная » Файлы » Примеры смет » Сметы (строительство). Смета на установку металлопластиковых окон.

          Смета установку окон ПВХ Ремонт сервисное сервисное обслуживание область) Образец договора на установку окон (Зеленоградск) 1.5.5.496 Copyright InfoStroy Ltd. Образец №4 16, Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены мая 2009 года МОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ — ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С образец договора займа учредитель Удаляем окно и дверь. Демонтируем старые деревянные окна и двери, при этом применяем расценки.ГЭСН10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХВот и все — пример сметы на ремонт квартиры, а в данном случае гостиной, готова!Смета на ремонт офиса, Михнево, ул.ЛенинаСмета на работы по отделке помещения офиса в поселке городского типа Михнево на сумму 976550 р.Скачать смета на строительство, монтажные работы, ремонт и реконструкцию, Котельная — монтаж технологических трубопроводов, узел учета.gsf

          Просмотров — 196 Комментариев — 0 Добавлено — вчера

          Образец договора купли-продажи пластиковых окон

          купли — продажи пластиковых окон

          г. Москва 12 августа 2004 г.

          000 Пластиковые окна вашей мечты. в дальнейшем Продавец. действующий на основании Устава. в лице директора Баринова Сергея Петровича, с одной стороны и Семенов Виктор Павлович в дальнейшем Покупатель. с другой стороны. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

          1.1. Продавец обязуется передать и установить. а Покупатель принять и оплатить конструкцию — пластиковые окна из профиля FGT ( Германия ), фурнитуры SDJ А ( Германия ) и стеклопакета. далее пластиковые окна. на условиях настоящего Договора.

          Наименование товара: пластиковые окна

          Тип стеклопакета: 5-67-89

          1.3. Перечень основных дополнительных элементов комплектации окна. вошедших в стоимость товара

          Типовой договор на поставку пвх конструкций

          Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель.

          ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______

          далее именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г., с одной стороны;

          Гражданин(ка)_____________________________________________________________________
          (Фамилия, Имя, Отчество)
          проживающий(ая) по адресу:

          1. Предмет договора

          1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

          1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

          1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:
          — на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику;
          — на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).

          1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
          — Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.
          — В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара;
          — применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.

          1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:

          2.1.1.Точно сформулировать условия заказа. Внимательно, ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, данным Счета-заказа. Подписать лист замеров и Счет-заказ. С момента подписания сторонами названных документов, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных Заказчиком самостоятельно или выполненных по заданию Заказчика третьими лицами.

          2.1.2.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 1.5 настоящего договора, в согласованное сторонами время; обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц); освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам; укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов.

          2.1.3.В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ.
          В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно.
          Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета __________ рублей за чел./час.

          2.1.4. Обеспечить сохранность акта сдачи-приемки работ и предъявить его бригадиру монтажников для оформления по первому требованию.

          2.1.5.Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнитель не рассматриваются.

          2.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить работы.

          2.2.1. Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Счете-заказе.

          2.2.2. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены на первой странице настоящего договора.

          2.2.3. Выдать Паспорт на установленные изделия, после исполнения Заказчиком всех условий настоящего договора.

          2.2.4.Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа, новых в мешки. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий осуществляется силами Заказчика.

          2.3.Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:
          — работы по изготовлению и доставке изделий в накладной;
          — работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приемки работ.

          3. Стоимость работ и порядок расчетов.

          3.1.Общая стоимость работ согласована сторонами и приведена в Счете-заказе. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях.

          3.2.Заказчик обязуется уплатить согласованную сторонами общую цену в следующем порядке: 70 % (семьдесят) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент подписания настоящего договора. Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа.

          4. Прием результатов, выполненных работ.

          4.1.Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов.

          4.2.Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество и соответствие изделий условиям Счета-заказа. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. В исключительных случаях (отсутствия необходимых материалов, комплектующих и тому подобных обстоятельств не зависящих от воли Исполнителя) срок устранения недостатков может быть увеличен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. С момента подписания накладной, изделие находиться на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику.
          В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производиться, после сто процентной оплаты общей стоимости работ и дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.

          4.3. После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки соответствующего этапа.*
          При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки.
          Устранение недостатков работ осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 4.2 настоящего договора.

          5. Ответственность сторон

          5.1.Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.

          5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

          5.3. За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик несет ответственность в виде
          пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более общей стоимости работ.

          5.4.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям указанным в п. 1.4 настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение Заказчик не изменит свои требования до момента подписания в Счета-заказа.

          * В случае, если в Счете-заказе не предусмотрена обязанность выполнить работы по заделке откосов, Подрядчиком не выполняются работы по гидроизоляции и пароизоляции монтажного шва. В этом случае Заказчик самостоятельно несет риск негативных последствий от отсутствия такой изоляции.

          6. Заключительные положения

          6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

          6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

          7. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

          7.1.Лист замера.
          7.2. Счет-заказ.
          7.3.Накладная.
          7.4. Акты сдачи-приемки.
          7.5.Паспорта на изделия.
          7.6.Гарантийный талон.

          Счет-заказ и два экземпляра акта сдачи-приемки работ переданы Заказчику в момент подписания настоящего договора. Один экземпляр акта сдачи-приемки работ после подписания сторонами подлежит возврату Исполнителю. В случае невозвращения одного экземпляра акта сдачи-приемки Исполнителю, Заказчику не выдаются паспорта на изделия. Выдача паспортов на изделия в этом случае осуществляется только после восстановления акта сдачи-приемки выполненных работ.

          Образец договора на установку окон

          Ключевым этапом заказа ПВХ окон является оформление договора на установку окон. Именно договор определяет дальнейшее направление сотрудничества и его специфику, поэтому важно ответственно отнестись к его оформлению. Нельзя обсудить на словах все особенности конструкции, сроки и прочие аспекты сотрудничества, а после этого без прочтения подписать договор. Не поленитесь тщательно изучить договор перед подписанием бумаг.

          Какие пункты в договоре особенно важны?

          Как данные заказчика, так и информация исполнителя услуг должна быть подлинной, реквизиты, данные паспорта, юридический адрес, адрес доставки и места реализации услуг, информация о заказчике, — все это должно соответствовать базовым документам. Печати, подписи, сами договоры, — все это должно быть представлено в виде оригиналов. Не допускается использование ксерокопий, при этом важно обратить внимание и на данные, зашифрованные в печати – это должна быть подлинная информация об организации, соответствующая отраженной в документах.

          Какая информация определит качество будущих конструкций? Это ГОСТы, которые прописываются в документе, обратите внимание на их соответствие вашим требованиям и заявленным характеристикам окна. Отсутствие прописанных в договоре стандартов, по которым осуществляется выполнение работ – это плохой знак, поэтому необходимо дополнительно узнать и уточнить у менеджеров причину отсутствия этих данных. Стандарты распространяются не только на изделия, но и на материалы, из которых они выполнены и на технологию монтажа. Если специалисты не могут даже устно указать ГОСТы, по которым работает компания – это плохой знак, так как это может указывать на несоблюдение какой-либо технологии вообще, что, в свою очередь, нередко является причиной проблем во время будущего использования окна и малого эксплуатационного срока конструкции.

          Все материалы, от фурнитуры до монтажной пены должны быть указаны в тексте договора, при этом уже во время выполнения работ заказчик сможет требовать от исполнителя соблюдения условий договора. Отсутствие данных, как о самом материале, так и о его производителе – это плохой знак и большие риски для заказчика.

          После того, как конструкция и материалы будут доставлены на адрес заказчика, необходимо тщательно сверить их с перечнем, указанным в договоре и уже только после этого оформлять акт приемки, в противном случае даже отсутствие важных комплектующих, наличие дефектов конструкции, или использование отличных от заявленных материалов не будет рассматриваться компанией, предоставляющей услуги в качестве претензии.

          Монтаж и претензии заказчика

          Убытки и невозможность реализации услуги

          В процессе изготовления окон, или их монтажа могут возникнуть форс-мажорные ситуации, не позволяющие в полной мере реализовать услуги, оговоренные в договоре, не будут ли в данном случае нарушены права заказчика? Нет, так как в рамках договора компания будет обязана возместить заказчику все потраченные средства и при этом дополнительно выплатить ему компенсацию в соответствии с законом.

          Однако, не только исполнитель имеет обязательства перед заказчиком, нарушение которых влечет дополнительные выплаты, но и заказчик обязан действовать в рамках договора. Отсутствие возможности у специалистов компании вовремя доставить изделие на место, или установить его по вине заказчика чревато дополнительными затратами последнего на повторную доставку, а нередко и на хранение ПВХ конструкции.

          Оформление договора – это очень важный и при этом очень сложный этап сотрудничества с компаниями, изготавливающими и реализующими ПВХ конструкции. Для вашего удобства мы собрали на сайте образцы, которые позволят вам составить первичное представление о данном документе и изучить ключевые аспекты его оформления.

          Читайте так же:  Имеет право отказать в обслуживании

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *